保证金承诺书
保证金承诺书15篇
在现实社会中，我们都可能会用到承诺书，承诺书在写作上具有一定的格式要求。你所见过的承诺书是什么样的呢？以下是小编整理的保证金承诺书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保证金承诺书1
福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司(招标人)：
福建省建审工程项目管理咨询有限公司(招标代理单位)：根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号：(20xx)建审龙招字第005号)规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的.投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写：130000.00元)于开标后予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：
本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。
投标单位：_______(盖章)
法定代表人：_______(签字或盖章)
20xx年7月23日
保证金承诺书2
海安县住房和城乡建设局:
鉴于我单位在 镇(园区)投资 万元，新建 项目，为缓解建设资金紧张等问题，我公司承诺在农民工工资足额发放过程中，我公司将根据江苏省《关于20xx年元旦春节期间保障农民工工资支付工作方案的`通知》精神，具体抓好以下几项工作：
1、加强施工各班组的日常管理，并和各施工班组签定劳动分包合同。2、各施工班组跟所在班组工作的农民工签订合同并报总包单位备案。3、保障农民工工资按期足额发放到农民工手上，并建立台账。4、如因为农民工工资未足额发放而引起的信访事件，其一切后果由我公司负责。
承诺单位（盖章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
所在镇（园区）政府意见（盖章）
经办人（签字）
年 月 日
保证金承诺书3
根据《旅行社条例》规定，旅行社(经营许可号)须依法缴纳万元人民币(金额大写：)的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为)，我行作出如下承诺，保证申请人支付：
1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。
2、申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的.损失。
4、如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
本担保承诺书有效期自年月日起至年月日止。
承诺人：_____
_____年_____月_____日
保证金承诺书4
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度， 在 工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的'，我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）： 法定代表人（签字并盖章）： 办公电话//信箱： 经办人姓名/职务：
办公电话/：
监督单位：
县清欠办（章）
二0 年 月 日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
建设工程履约保证金和安全防护、文明施工措施费
（建设单位）预存审批表
注：此表一式三份，建管科一份、建设单位一份、建设局财务科留存一份
保证金承诺书5
经认真阅读编号为20xxP16地块的`拍卖出让文件，我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求，
在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民政府缴交20xxP16地块履约保证金，履约保证金金额为人民币1亿元。
如竞得本地块国有建设用地使用权，我方承诺按切照贵局的要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺，则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格，同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。
特此承诺。
申请人：（加盖公章）
（法定代表人（或授权委托代理人）签名：
申请日期：年月日
保证金承诺书6
xxx旅游局：
根据《旅行社条例》规定， xxx旅行社(经营许可号xxx )须依法缴纳xxx 万元人民币(金额大写：xxx )的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社(以下简称申请人)签订的协议(编号为 )，我行作出如下承诺，保证申请人支付：
1、 申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的损失。
2、 申请人因解散、破产或者因其他原因造成旅游者预交旅游费损失。
3、 按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔偿旅游者的'损失。
4、 如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
本担保承诺书有效期自xxx 年 xxx月xxx 日起至 xxx年xxx 月xxx 日止。
承诺人：xxx
xx年x月x日
保证金承诺书7
云南省昆明市旅游局
根据《旅行社条例》规定，昆明市爱驴旅行社（经营许可号201205004242）需依法缴纳三十万元人民币（金额大写 ：叁拾万元整 ）的旅行社质量保证金。按照我行和该旅行社（以下简称申请人）签订的协议（编号为9527），我行作出如下承诺，保证申请人支付：
1、申请人因违反旅游合同约定，侵害旅游者合法权益，经旅游
行政管理部门查证属实，须赔偿旅游者的'损失。
2、申请人因解散、破产或者其他原因造成旅游者预交旅游费损
失。
3、按照人民法院的判决、裁定或仲裁机构的裁决，申请人须赔
偿旅游者的损失。
如果申请人届时没有支付上述费用或损失，我行保证在收到旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》、《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》和其他有关证明文件
的5个工作日内，在担保额度内履行担保义务。
本担保承诺书有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。
担保银行（盖章）
保证金承诺书8
清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会公德力和企业诚信度，
在工程建设中，我们承诺：
一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保证：
1、本工程建设资金到位率符合规定要求；
2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；
3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人；
4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进度款；
5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。
二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，保证：
1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资；
2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企业停工并因此造成的工期延误和施工企业损失，我单位承担全部责任；
3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的，我单位同意县清欠办动用预存的`履约保证金先行垫付。
三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督，若发生因我单位违
反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的，我单位承担全部责任，并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资，并自愿接受县清欠办，县建设局的处罚。
承诺人：
单位（章）：
法定代表人（签字并盖章）：
办公电话/手机/信箱：
经办人姓名/职务：
办公电话/手机：
监督单位：
县清欠办（章）
二0年月日
注：本承诺书一式两份，建设（开发）单位和县清欠办各留存一份
保证金承诺书9
致：广西机电设备招标有限公司
我单位参加了贵方组织的项目编号为0633-1的`项目投标并递交了形式为xxx的投标保证金xxx元，在此我方承诺如下：
1、如果招标文件投标人须知前附表规定由中标人支付招标代理服务费且我单位中标，我们将按照规定在中标后一周内缴纳招标代理服务费。
我方承诺，如我单位未按规定缴纳招标代理服务费，贵方可从我单位提交的投标保证金xxx内扣除该笔款项。
2、如果招标文件投标人须知前附表未规定由中标人支付招标代理服务费，我单位投标保 证金请按下表账户信息退还。
3、如果我单位未遵守招标文件有关投标保证金的规定，贵方可以没收我单位投标保证金。
投标人名称(盖章)：xxx
投标人授权代表(签字)xxx
日期： xxx
保证金承诺书10
致：xx-xxx-xxx-xxx-xxx：
为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格，郑重承诺：
本企业如果中标承建xx-xxx-xxx-xx项目xx-xx合同段工程，需要使用农民工时，将保证做到：
1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。
如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的`，将由我公司先行垫付欠款。
本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。
4、本公司同意：在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金：
业主代表视我公司对农民工工资支付情况，据实结算返还剩余的保障金。
投标人： (盖章) 法定代表人或其授权代理人： (签名)
日期：x年x月x日
保证金承诺书11
致：岳阳市正信医药招标代理有限公司
根据招标文件规定，我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证：投标文件真实、合法，产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题，我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。
本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。
投标企业名称(盖章)：
法定代表人(签字)：
签署日期： 年 月日
保证金承诺书12
陕西建工集团第十建筑工程有限公司：
为承建 工程，我公司（本人）自愿向贵公司交纳 保证金 元
（￥ ），由贵公司代向建设单位（或招投标代理机构） 交纳。此保证金如发生建设单位（或招投标代理机构）扣款或不予退回等风险，由我公司（本人）承担，与贵公司无关。
特此承诺！
此保证金请转入如下单位：
收款单位：
账 号：
开 户 行：
承诺人：
年 月 日
保证金承诺书13
（招标人）：
（招标代理单位）：
根据《福建省招标投标条例》及《施工招标文件》（招标项目编号：号）规定，招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的投标人，现因资金周转较为困难，为此，特要求将我公司提交的`的投标保证金人民币（大写）_____元（小写：_____元）于开标后的第三天起予以提前退还，我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺：
本承诺书声明：我单位在本工程投标过程中，且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为，致使我单位投标保证金应当被没收时，我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。否则，除应当缴纳投标保证金本金外，还应当按照商业银行同期贷款利率上浮百分之二十支付资金占用费。
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖）
_____年_____月_____日
保证金承诺书14
XXX公司：
兹有 。 身份证号： 。 郑重承诺如下：
一、于 年 月 日从(需填汇款人户名：开户行：账号：)打入贵公司(需填汇入行开户行：比如建行XXXXXXX)账户的资金(需填汇入的大写金额：比如壹拾万元整)，是用于(需填具体项目名称)工程项目的.投标。
二、该资金属自愿打入贵公司的，如果有违法违纪行为或其他风险因素，致使XXXXXXXXXXXXXXXX公司停牌、信用受损以及投标保证金被没收等风险，由我单位(或个人)承担所有损失，不得以任何理由向贵公司主张权利索取该笔资金。
三、如果是低价中标、中标后不愿签订合同等因素造成公司放弃该项目，所有损失与贵公司无关。由我单位(或个人)承担保证金的损失及相关的全部费用。
承诺单位(人)：
年 月 日
保证金承诺书15
申请人：有限公司请求事项：
请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元（大写为人民币元）。
事实与理由：
申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案，申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。现贵院已作出（20xx）XX民终XXX号民事裁定书，裁定退回上述人预交的`几审案件受理费元（大写为人民币元）。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元（大写为人民币元）。
申请人收取退回案件受理费的账户如下：开户行：中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名：XXXXXXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXX此致
XX市XX人民法院
申请人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
文档为doc格式
